Другое

Договор на оказание услуг по распиловке леса образец

Договор на переработку древесины образец


Содержание г. _____________ «___»__________ ____ г. _______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О. ) в лице __________________________________________________________________________, действующего на (должность, Ф.И.О.

) основании _______________________________________________, с одной стороны, (Устава, доверенности или паспорта) и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О. ) в лице ___________________________________________________________________________, действующего на (должность, Ф.И.О.) основании ______________________________________________, с другой стороны, (Устава, доверенности или паспорта) составили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется переработать давальческое сырье Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, является собственностью Заказчика. 1.3. Переработка давальческого сырья выполняется силами и средствами Подрядчика на его территории и оборудовании.

1.4. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.

2. Права и обязанности Сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Принять у Заказчика давальческое сырье по Акту приема-передачи (Приложение N ___).

2.1.2. Обеспечить надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения переработки давальческого сырья. 2.1.3. По окончании выполнения работ по переработке давальческого сырья представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ___).

2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.

2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. Обеспечить транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы давальческого сырья. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте работы могут быть выполнены Подрядчиком за отдельную плату на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 2.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком переработку в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. Подписать Акт выполненных работ в течение ____ (________) дней с момента его получения от Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

2.4.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ по переработке давальческого сырья.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.

3. Стоимость работ и порядок оплаты 3.1. Стоимость работ по переработке давальческого сырья за ______ сырья составляет сумму в размере _______ (_____________) рублей.

3.2. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого последним счета в течение _____ (____________) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 3.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4. Условия переработки 4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Подрядчиком партии сырья оформляется двухсторонним Актом приема-передачи (Приложение N ___).

4.2. Передача партии сырья осуществляется по адресу: ___________________________. 4.3. Датой передачи сырья является дата подписания Акта приема-передачи.

4.4. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют: 4.4.1. Наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья. 4.4.2. Объем и перечень работ по переработке, стоимость переработки сырья.

4.4.3. Порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки. 4.5. Стороны установили следующие сроки выполнения работ: — начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.; — конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г. 5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по переработке давальческого сырья Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по переработке давальческого сырья Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости работ за каждый день просрочки. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5. 5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 6. Разрешение споров 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. Заключительные положения 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.6. Приложения: 8.6.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

8.6.2. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___). 8.6.3. _____________________________________. 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Подрядчик: Заказчик: ___________ «______________________» ___________ «_______________________» Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________ ____________________________________ _____________________________________ ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________ ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________ Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________ в ____________________________ банке в _____________________________ банке К/с ________________________________ К/с _________________________________ БИК ________________________________ БИК _________________________________ Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________ Факс: ______________________________ Факс: _______________________________ Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________ ___________________/_______________/ ___________________/________________/ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) Подробнее Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-pererabotku-davalcheskogo-syrya-obrazets-2018-skachat-besplatno-blank-forma.html Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Приложения: 8.6.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___). 8.6.2. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).

8.6.3. _____________________________________. 9. Подрядчик обязан в срок ____________ предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: а) непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья и/или тары/упаковки условиям о качестве; б) не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству продукции либо создают невозможность завершения работ в срок.

3.1.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков готовой продукции и/или способа упаковки продукции, который исключает безопасную ее погрузку/транспортировку, согласовать с Заказчиком сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков, исправить недостатки в соответствии с договоренностью.

3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Внимание Предмет договора 1.1.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по: — сушке пиломатериалов (в дальнейшем — «материал»).

Перечень услуг и иные условия определяются в Заказе по форме указанной в приложение №2 к настоящему Договору; — изготовление погонажных (или иных изделий) из материала Заказчика. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий. 3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1.

Произвести упаковку готовой продукции в тару не позднее ________ с момента завершения переработки сырья. 3.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

3.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата России от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 3.1.3 настоящего договора. 3.1.5. Важно ДОГОВОР ПОДРЯДА на переработку в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .

1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, – переработка в . 1.3. Договор подряда N ____ на заготовку древесины _____________ «___»__________ ____ г. ______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 7.1.

Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик. 7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.

8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.5. 8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 8.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы непригодной для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  1. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
  2. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  3. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Источник: http://nasledstva-centr.ru/dogovor-podryada-na-pererabotku-drevesiny-obrazets-2018/ Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ. Договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника) [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф.

И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распиловке леса-пиловочника ([ наименование породы ]) в объеме [ значение ] куб. м, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 1.2. Распиловка леса в соответствии с условиями настоящего договора осуществляется из сырья [ Исполнителя/Заказчика ].

Выход готовой продукции (пиломатериала) должен составлять не менее [ значение ] % от объема сырья. 1.3. Услуги по распиловке леса оказываются силами Исполнителя и на его территории. Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения распиловки леса.

1.4. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ]. 1.5. В стоимость услуг по распиловке леса включается распиловка, переработка, сортировка и складирование лесопродукции.

Услуги по транспортированию сырья и пиломатериалов, их хранению, сушке оплачиваются Заказчиком отдельно согласно расценкам Исполнителя. 1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 1). 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1.

Стоимость услуг по распиловке 1 куб.

м леса составляет [ значение ] руб.

Цена договора в соответствие с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. 2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа: — аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора; — окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя ]. 3. Права и обязанности сторон 3.1.

Исполнитель вправе: 3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору. 3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Заказчик вправе: 3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки. 3.4. Заказчик обязан: 3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре. 3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 4. Ответственность сторон 4.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.

1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг. 4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора 5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях: — взаимного соглашения Сторон; — невыполнения обязательств одной из сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ; — неоплаты Заказчиком услуг в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором; — по заявлению Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению данного договора.

6. Заключительные положения 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке. 6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации. 6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 1. Предмет договора 1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса. 2. Обязанности сторон 2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

2.2. «Исполнитель» производит распиловку лесоматериалов. 3. Порядок расчета 3.1. За выполнение работ по распиловке, расчет с «Исполнителем» производится исходя из расчета ______ рублей за 1м3 круглого леса. 4. Имущественная ответственность 4.1.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за несвоевременность распиловки, за количество груза, поврежденного при этих обстоятельствах, на что сторонами составляется двухсторонний акт.

4.2. «Исполнитель» в период накопления лесоматериала принимает его на хранение актом, составленным в присутствии представителя «Заказчика» при сортировке и маркировке своего лесоматериала. 4.3. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за сохранность маркированного груза на период складирования и своевременность проведения распиловочных и погрузочных работ. 4.4. В случае отсутствия представителя «Заказчика», «Исполнитель» принимает лесоматериал на хранение в единицах измерения удобных «Исполнителю».

5. Дополнительные условия 5.1.Условия договора могут быть изменены по согласованию сторон, оформленных дополнительным соглашением или протоколом согласования. 5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами в установленные сроки. 5.3. Срок действия договора с 09 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Предмет Договора. 1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по переработке давальческого сырья, а Заказчик принять и оплатить данные работы .

Договор купли-продажи (между физическими лицами) Договор купли- продажи . минхлебопродуктов по оказанию услуг по закупке пивоваренного ячменя, его п .

Договор на переработку давальческого сырья на бартерной основе . ДОГОВОР ПОДРЯДА № на переработку давальческого сырья г .

договор, договора, договоров, образцы, бланки, формы, продажи, купли, аренды, . Возмездное оказание услуг . Договор купли-продажи древесины.

Если при проверке обнаружено нарушение условий осуществления лицензированной деятельности ( например прием металлолома у физических лиц без паспорта или прием макулатуры без использования весов), инспектор составляет акт проверки и информирует о таких нарушениях соответствующее министерство! Этот документ должен содержать информацию о поступивших и не переданных в производство материалах , количестве и ассортименте полученной продукции , отходов , в том числе возвратных.

Поскольку унифицированная форма для такого отчета не утверждена законодателем , он может быть составлен в произвольной форме.

После возврата от переработчика стоимость материалов , которые в дальнейшем подлежат передаче в производство для выпуска продукции , давалец отражает на счете 10 , субсчет 10−1 сырье и материалы. Из распиловки получено досок 68 м² по плановой себестоимости требуется определить фактическую себестоимость 1 м³ досок и списать калькуляционную разницу , если 20 м³ досок продано , 39 м³ использовано в строительстве и 2 м³ использовано на ремонт здания канторы , 7 м³ осталось на складе. Если круглый лес идет в дальнейшую переработку , то я бы его приходовала не на 10 , а 21 счет как полуфабрикат , поискала информаицю в интернете , там предлагают кргулый лес ( брева), спиленные и обработанные , опрходовать как готовую продукцию на 43 счет.

Если физическое лицо не подало документ , подтверждающий постоянное проживание на территории украины , то информация о его доходах направляется по месту проживания с его слов.

Дебет 19 кредит 60 , субсчет расчеты с поставщиком цемента, — 18 000 руб. Организация круглосуточного контроля за состоянием технических средств противопожарной защиты , пожарной автоматики и других технических средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций!

Бывает , что предприятие — владелец отходов производства планирует изготовить из этого вторичного сырья или металлолома продукцию для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности… В действующем законодательстве отсутствует однозначное определение понятия вторичное сырье. Но при любом варианте , на наш взгляд , следует открыть субсчёт второго порядка возвратные отходы… Продукция , ставшая результатом производственного процесса , учитывается на счете 26 готовая продукция.

Таким образом , открывается отдельный субсчет 10−7 , по которому давалец отражает материалы , переданные подрядчику для строительства объекта , списывая их со счета 10−8! С этитми рекомендация уже намучилась , читаю , а толку по моему не много… Подготовка заключений по результатам экспертизы технических условий и технических описаний ( по заявкам) образец договора на услуги по переработке древесины .

Следует отметить , что первичные документы , формы которых не предусмотрены в альбомах унифицированных форм , должны содержать набор обязательных реквизитов ( п. Хранение , складирование и сопутствующие услуги ( сливо-наливные , подача и уборка вагонов , предоставление открытых площадок для размещения транспортных средств , доставка товара поклажедателя) образец договора на услуги по переработке древесины ! Дебет 20 кредит 10 , 23 , 25 , 26 , 69 , 70 — 40 000 руб.

Затем этот лес спиливается фирмой и привозится своим транспортом на склад. Источник: http://vb-personal.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-raspilov/ — Конституционное право — Договор на оказание услуг по переработке леса ДОГОВОР № (город, населенный пункт) (дата) 200 г. (Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.
(Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф.

и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора. Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». 6.3. При не достижении согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу и хранящихся по одному у каждой из сторон.

6.5. Любые изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, и становятся неотъемлемой частью Договора с момента подписания сторонами. 6.6. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством России. 7. Факт передачи Заказчиком и приема Исполнителем партии отходов древесины оформляется двухсторонним Актом приема-передачи.

4.2. Передача партии отходов древесины осуществляется по адресу: .

5. Внимание Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по переработке отходов древесины Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от стоимости услуг за каждый день просрочки. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4. Объемы заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины (приложение к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации) Объемы заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины (приложение к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации) Информация о наличии у соискателя лицензии технических средств для осуществления деятельности по переработке древесины Утверждена постановлением Минлесхоза от 09.01.2006 N 1

  • Информация о наличии у соискателя лицензии технических средств для осуществления деятельности по переработке.pdf (Adobe Reader)

Что еще скачать по теме «Лицензирование»: Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы непригодной для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  1. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  2. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
  3. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 6.5. Ответственность сторон. 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.7.2.

В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров.

В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд области. 8. Прочие условия. 8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.8.3.

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Срок действия договора. 9.1.

Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.9.2.

Договор действует до (дата) 200 г.9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон. 10. Реквизиты и подписи сторон 10.1.

Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).10.2. Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс). Заказчик Исполнитель (ф. и.о.) (ф.

и.о.)м. п. м. Ленинградская обл., Бокситогорский район, дер.

Селиваново « » 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью Ярд» ( Ярд»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, . Н. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (генерального директора/представителя) действующего на основании (Устава/доверенности), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.
Н. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (генерального директора/представителя) действующего на основании (Устава/доверенности), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по: — сушке пиломатериалов (в дальнейшем — «материал»). Перечень услуг и иные условия определяются в Заказе по форме указанной в приложение №2 к настоящему Договору; — изготовление погонажных (или иных изделий) из материала Заказчика. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.

3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1.

Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком. 3.3.2. Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Объем заготавливаемой древесины: .

Место заготавливания: . Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: .

Другие условия: . Задание заказчика подрядчику на переработку сырья и изготовление готовой продукции (приложение к договору подряда на переработку сырья) Скачать образец документа ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА N г.

» » =»» =»» alt=»Договор о по переработки древесины образец» Образец договора поставки пиломатериалов Документ точно определяет продавца и покупателя, а подробные характеристики, адрес и сроки поставки, цена продукции содержатся в отдельной части договора – спецификациях, которые стороны тоже согласовывают и подписывают.

Важно Реквизиты и подписи сторон ИСПОЛНИТЕЛЬ: Ярд» ОГРН ИНН КПП Юридический адрес: Санкт-Петербург, Торфяная дорога д.7 лит.

А оф.311 Р/С в «Санкт-Петербург» К/С БИК ЗАКАЗЧИК: » ОГРН ИНН КПП Юридический адрес: Р/С К/С БИК Тел: +7 (8 E-mail: *****@***ru www: www. ***** Тел: E-mail: www Генеральный директор Ярд» Генеральный директор » Приложение к договору№ от 2012 г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 2012 год.

Пиломатериалы естественной влажности в количестве: № п\п Размеры пиломатериалов, мм Кол — во, Объем Толщ.

Шир. Дл. шт м3 приняты на сортировочный участок.

После сплошной сортировки выявлено: № п/п Кач.

(сорт) Порода Размеры пиломатериалов, мм Кол. Объем Толщ. Шир. Дл. Шт. м3 ИТОГО 1 брак 2 брак 3 ИТОГО БРАК Краткое описание выявленных дефектов: № п/п Дефекты 1 обзол 2 Механические повреждения 3 Трещины пластевые 4 Гниль Поставщик: Отв.

лицо за сдачу пиломатериалов Отв.

  1. Конституционное право
  2. Предпринимательское право

Источник: http://buh-nds.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-pererabotke-lesa/ Пиломатериалы – продукция лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, широко востребованная в строительной отрасли. Продукция делится на виды, имеет показатели прочности, сортимент, сортируется машиной или посредством внешнего осмотра.

Ознакомьтесь с содержанием документа: Основные разделы документа: В бланк договора могут быть внесены различные изменения.

Чтобы они имели силу, изменения оформляются письменно и скрепляются подписями сторон.

Скачать образец договора купли-продажи пиломатериалов (текстовый шаблон) [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1.1.

Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 1.2. Под древесиной в настоящем договоре понимаются необработанные круглые лесоматериалы. 1.3. Характеристики реализуемой древесины: — породный состав: [вписать нужное] — стоимость (в т.

ч. НДС): [сумма] рублей 1.4. Общая цена настоящего договора составляет: [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение].

1.10. Покупатель в течение [значение] дней со дня заключения настоящего договора обязан своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину с места ее нахождения, при условии внесения полной оплаты согласно раздела 3 настоящего договора. 1.11. Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи. 2. Обязанности сторон договора 2.1.1.

Передать Покупателю древесину в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре.

2.1.2. Принять произведенную Покупателем оплату. 2.2.1. Произвести оплату древесины в сумме и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего договора.

2.2.2. Принять древесину в собственность после полной оплаты стоимости древесины Продавцу. 2.2.3. Своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину.

3.1. Расчеты между Покупателем и Продавцом осуществляются в безналичном порядке. 3.3. Датой оплаты древесины считается дата поступления денежных средств на счет Продавца.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства, установленного п. 3.2. настоящего договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и данная древесина вновь поступает на реализацию.

4.3. За нарушение сроков, предусмотренных п. 1.10. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере [значение] процентов от цены древесины за каждый день просрочки. 5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Заключительные положения 6.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по данному договору. 6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

6.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета от Подрядчика (или: _____________________________________________). 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Например в том случае, когда перевозчик берет на себя обязательства по предоставлению необходимого транспорта прежде чем груз будет передан.

Сюда относятся круглые лесоматериалы, деревья с необрезанной кроной и бревна.

Древесину различают по качественным признакам и условно делят на четыре сорта. Для этого предусматривается разделение хлыста на вершинную, срединную и комлевую части. Сдача груза перевозчику, который в свою очередь выдаёт документ, подтверждающий принятие товара к транспортировке, даёт основания для отнесения договора доставки груза к числу реальных гражданско-правовых договоров.

Товарно-транспортная накладная – главный документ.

Выписывается грузоотправителем. В транспортном разделе указывается маршрут, данные автомашины и водителя. В товарном разделе — перечень, количество, вес и стоимость перевозимого груза, а так же перечень дополнительных документов на.

Договор между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком (экспедитором). Или копия договора, заверенная одной из сторон. Договор является основанием для транспортировки груза данным перевозчиком.

Может быть заменен Доверенностью на перевозку груза, выписанную на водителя грузоотправителем/грузополучателем, так же с оригинальными печатями. Счета-фактуры и договор между поставщиком и покупателем груза не являются обязательным документами, но часто даются в дорогу для избежания недоразумений с чересчур бдительными сотрудниками ГИБДД Гибкость автомобильных грузоперевозок с вероятной корректировкой пути следования обязывает транспортные компании обзавестись специалистами для того, чтобы создать лучшие варианты логистических цепочек. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины.

2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. 4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

5. Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 6. Единственное исключение, это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущие традиционный образ жизни.

— Бесплатную древесину не дают ни в одном регионе . по которым можно её купить. Эти ставки невелики – от 50 до 300 рублей за кубометр.

Например, осиновая древесина на постройку бани будет стоить на корню 1800 рублей, еловая или пихтовая древесина обойдется в 10800 рублей. Цена в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально .

и зависит от характеристик леса (от породы деревьев, их возраста, величины и других показателей). Этот документ выдают в администрации города или района. Потом гражданин приходит в одно из 19 лесничеств с паспортом, документами на землю, разрешением на строительство жилого дома.

— Лесные массивы распределены по территории области крайне неравномерно. Леса растут преимущественно на горах, окаймляющих область (Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаирский Кряж), и на севере — по границе с Томской областью. Горное окаймление и север области покрыты лесами на 50-80%.

В других районах сложнее обеспечить всех желающих, т.к.

Многим из них оказывалась областная поддержка для развития бизнеса. Жители села могут приобрести дрова по минимальной цене, установленной для древесных ресурсов областным законом. Советуем обратиться в лесничество, там вам помогут оформить необходимые документы для выписки дров.

кубометров, было заключено 8 118 договоров. Это значительные объемы. Для сравнения: арендаторы ежегодно заготавливают около 800 тысяч кубометров, а ведь они ведут промышленную деятельность, вносят арендные и налоговые платежи в бюджет.

Хотелось бы заострить внимание людей на том, что они могут приобрести только право заготовки древесины .

Граждане для собственных нужд осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли – продажи лесных насаждений в соответствии с Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 87-ОЗ

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»

. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется в соответствии с нормативами, установленными законом. Ставки платы устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

Льготы при заготовке древесины в соответствии с п.

Источник: http://opiniojuris.ru/obrazec-dogovora-na-obrabotku-drevesiny-i-perevozku-42907/ Понравилась статья? Поделить с друзьями: Содержание1 Код в товарной накладной1.1 Общие правила1.2 Оформление товарной накладной1.3 Обязательная номенклатура1.4 Подписи контрагентов2 Содержание1 Как составить протокол экспертной комиссии по уничтожению документов1.1 Чем занимается экспертная комиссия?1.2 Оформление Содержание1 Пожизненная рента квартиры в 2020 году — что это такое, договор, и наследники, Содержание1 Порядок купли-продажи квартиры: оформление сделки, порядок действий при регистрации, список документов для заключения Содержание1 Договор дарения без нотариуса (образец) — 2020, можно, квартиры, доли, на землю, родственнику, Содержание1 Судебное взыскание долгов. Оплата по факту!1.1 Увольнение по закону1.2 Незаконные основания увольнения1.3 Распространенные

ДОГОВОР На оказание услуг по распиловке круглого леса

1.

Предмет договора 1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса. 2. Обязанности сторон 2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

2.2. «Исполнитель» производит распиловку лесоматериалов. 3. Порядок расчета 3.1. За выполнение работ по распиловке, расчет с «Исполнителем» производится исходя из расчета ______ рублей за 1м3 круглого леса. 4. Имущественная ответственность 4.1.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за несвоевременность распиловки, за количество груза, поврежденного при этих обстоятельствах, на что сторонами составляется двухсторонний акт. 4.2. «Исполнитель» в период накопления лесоматериала принимает его на хранение актом, составленным в присутствии представителя «Заказчика» при сортировке и маркировке своего лесоматериала.

4.3. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за сохранность маркированного груза на период складирования и своевременность проведения распиловочных и погрузочных работ. 4.4. В случае отсутствия представителя «Заказчика», «Исполнитель» принимает лесоматериал на хранение в единицах измерения удобных «Исполнителю».

5. Дополнительные условия 5.1.Условия договора могут быть изменены по согласованию сторон, оформленных дополнительным соглашением или протоколом согласования. 5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами в установленные сроки.

5.3. Срок действия договора с 09 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Вам также может понравиться...